一、施工工期在甲方原因造成的拖延,施工方可以要求施工工期相应顺延。
二、合同没有施工工期拖延赔偿风险自负相应条款的,可以向甲方要求赔偿,赔偿的金额是误工费、设备租任费等。至于信息价有合同的按合同规定,没有的按施工期信息价平均。
三、工期拖延的确定,甲方未出停工通知单的,施工方应在甲方原因造成工程停工7日后向甲方发函。乙方如果这道手续没做那就有点乐了。
作为施工单位,你现在就应注重收集由于甲方原因导致工期延误的证据了,否则你还有可能需要承担延误工期的责任风险。如果能证明是由于甲方原因导致工期延误你是可以主张人工费、机械设备费等相关费用的。至于材料涨价的风险如何承担的问题主要还得看你们在施工合同是怎么约定的。在没有这方面约定的情况下,如果在由于甲方原因导致工期延误且在延误期间建筑材料涨价特别明显,也可以向法院提出这方面的主张,法官可能会根据具体情况作适当的裁量。
工程延期应该看原因,是否增加工程款,要根据具体情况。
1、因不可抗力造成延期(如:自然灾害)合同甲乙双方都不构成违约。
2、合同有约定的,是否增加按照合同约定履行。
3、承包方由于自身管理原因造成延期的,不但没有理由增加工程款,一般要承担一定责任。
4、由于发包方原因造成延误工期的,根据洽商增加工程款。
工程延期一般根据合同只有扣工程款,不会增加的。像你这种情况,由于甲方造成的延期损失,应该由甲方担负相应责任。
如果是对方的原因延长工程,可以要求对方增加工程款。你们之间合同对工程延期有没有明确约定,对违约条款是怎么约定的。科云律师团周律师